真石漆施工合同
在人们越来越相信法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的真石漆施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
真石漆施工合同1建设单位：
施工单位：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款，以明确责任，共同遵守。
第1条 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 承包范围：
1.4 承包方式： 包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。
第2条 合同工期
2.1合同工期为25天
2.2开工日期：
2.3竣工日期：
2.4 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延:若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气原因，导致延误工期的竣工日期顺延。
第3条 质量要求：合格
3.1、外墙涂装工艺标准：本工程外墙采用单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板，施工工艺及样板效果由甲方确认，样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求均匀满面涂布，不得漏涂;严格按照甲 ……此处隐藏4291个字……>
3、因甲方原因而影响下一道工序施工时。
4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。
三、若发生工期顺延情况，乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告，甲方收到报告3天内应予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为报告内容被确认。
第五条工程质量、安全及验收
一、工程质量等级：工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。
二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明，结合本工程的特点、要求进行外墙施工。
三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。
四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。
第六条工程保修
一、本工程乙方质量保修期：工程施工质量保证一年，工程保质期内如属质量问题，由乙方免费维修。
二、质量保修期内，非乙方原因所造成的质量损坏或维修，乙方将提供免费人工服务。
第七条争议解决的方式
本合同在履行过程中如若发生争议，甲方、乙方应协商解决；如果协商不成，经有关部门调解无效，则约定向合同签定地人民法院起诉。
第八条其它约定事项
一、本合同未尽事宜，一律按《合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效，工程验收合格，结清工程款后终止。
四、本协议一式份，甲方份、乙方份。合同自双方盖章，代理人签名后生效。
甲方：委托代理人：电话：
乙方：委托代理人：电话：
签约地点：
签约日期：
