【精华】施工合同模板汇总5篇
在人们愈发重视契约的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的施工合同5篇，希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1甲方（发包人）：_______________
乙方（承包人）：_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：_______________。
二、工程地点：_______________。
三、建筑面积：_______________。
第二条 工程范围
乙方承包的工程范围：_____________。
第三条 承包方式
承包方式（请在方框内打勾）：
□包工包料
□其他：___________________。
第四条 合同工期
一、本合同工期为________日，自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后________日内进场施工。
二、在施工过程中， ……此处隐藏11832个字……加。
十、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_____调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第____种方式解决：
1.由_________仲裁委员会仲裁;
2.向人民法院起诉。
十一、其他约定_________
十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
十三、组成本合同的文件包括：
1.本合同条款及合同附表;
2.施工图纸及做法说明;
3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;
4.补充规定。
十四、其他
1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。
2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。
业主(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
注册地址：_________ 注册地址：_________
住地：_________ 住地：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
委托代理人：_________ 委托代理人：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
